Договор поставки электрооборудования

смотреть видео
FreshDoc.ru - сервис для составления договоров и ведения их реестра. FreshDoc.ru создаст нужный Вам вариант договора, запросив минимум необходимой информации. Учитывает требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов.
Полезная информация
Описания

Внимание! Представленный текст является образцом договора поставки электрооборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Договор поставки оборудования.

Договор поставки является одним из самых распространенных обязательств, которые используются в предпринимательской деятельности. Заключение таких договоров регламентируется Гражданским кодексом РФ.

Согласно договору поставки электрооборудования, продавец, который производит или закупает электротовары, обязуется в определенный срок предоставить эти товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности. Электрооборудование – это оборудование, предназначенное для производства, передачи, распределения, преобразования или использования электрической энергии.

Чтобы перечислить все основные характеристики поставляемого электрооборудования составляется спецификация, которая служит неотъемлемой частью заключаемого соглашения. Спецификация содержит следующие параметры:

  • точное наименование поставляемого оборудования;
  • тип или марка электрической продукции;
  • размеры в принятых на электрооборудование единицах;
  • ГОСТ, ТУ и другие нормативно-технические данные;
  • Договор поставки электрооборудования чаще всего рассчитан на долгосрочные отношения сторон, когда товар может поставляться неоднократно в течении срока действия соглашения.

    Если одной из сторон сделки является юридическое лицо, то соглашение на поставку необходимо заключать в простой письменной форме. Если же обе стороны – индивидуальные предприниматели, и сумма соглашения не превышает 10 000 рублей, то договор может быть заключен в устной форме.

    Особенности договора поставки электрооборудования:

    • в роли поставщика могут выступать только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации;
    • электрооборудование, поставляемое покупателю, производится либо закупается поставщиком;
    • особый характер использования товара, являющегося его предметом. Электротовары, передаваемые поставщиком, не должны быть предназначены для личного, домашнего, семейного пользования покупателя;
    • несовпадение момента заключения соглашения и исполнения обязательств сторон.

    Расторжение договора поставки электрооборудования

    При существенном нарушении заключенного соглашения на поставку электротоваров одной стороной другая сторона вправе отказаться от исполнения договора или изменить его в одностороннем порядке. В Гражданском кодексе РФ прописано, какое именно нарушение может быть отнесено к существенным для каждой из сторон.

    Для поставщика такими нарушениями являются:

    • поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
    • неоднократное нарушение сроков поставки товаров.

    Существенное нарушение договора покупателем будет в случаях:

    • неоднократного нарушения сроков оплаты электрооборудования;
    • неоднократной невыборки продукции.

    Сторона, вынужденная расторгнуть договор поставки из-за нарушения обязательства другой стороной, может предъявить требование о возмещении убытков.

    Структура и содержание типового образца договора поставки электрооборудования

    1. Дата и место заключения соглашения.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет договора. Прописывается наименование, количество товара, ассортимент и комплектность электрооборудования.
    4. Срок действия договора. Согласовывается и прописывается временной период, в течении которого продавец обязан предоставить электрооборудование покупателю.
    5. Права и обязанности сторон. Поставщик обязан передать установленное количество электрооборудование в срок, определенный документально. Покупатель обязан принять товар и своевременно произвести оплату на оговоренных в соглашении условиях.
    6. Порядок поставки имущества. Поставка может быть единовременной, либо может быть расписан график поставки отдельными партиями.
    7. Порядок расчета. Оплата за товар может производиться как в наличной, так и безналичной формах. Так же возможно произвести расчет за весь товар, либо за его отдельную партию. Все эти условия должны быть прописаны в документе.
    8. Ответственность стороны.
    9. Основания и порядок расторжения договора. Каждая из сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора противоположной стороной.
    10. Разрешение споров.
    11. Форс-мажор.
    12. Прочие условия.
    13. Список приложений. В качестве приложения может быть рассмотрена спецификация товара, акт приема-передачи электрооборудования.
    14. Адреса и реквизиты сторон.
    15. Подписи сторон.

    Скачать бланк типового договора поставки пиломатериалов можно на нашем сайте вместе с сопутствующими документами:

    • Спецификация;
    • Акт приема-передачи оборудования;
    • Дополнительное соглашение;
    • Протокол разногласий;
    • Протокол согласования разногласий.

    Подробнее о Договорах поставки смотрите на страницах:

    0

      № 

       г.

     

     , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

     , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

    вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

    заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

    1.

    Предмет договора

    1.1.

    В соответствии с Договором  обязуется передать , наименование которого указано в п. 1.2 Договора (далее по тексту - ), в собственность  и провести монтаж  и пусконаладочные работы, а  обязуется принять и оплатить  в порядке и сроки, указанные в Договоре.

    1.2.

     В товаро-сопроводительном документе и Спецификации  (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

    наименование

    количество

    ассортимент  

    принадлежности

    документы, передаваемые вместе с  

    комплектность

    стоимость .

    1.3.

     гарантирует, что на момент заключения Договора,  принадлежит  на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении  обременения правами третьих лиц отсутствуют.

    1.4.

    Качество , передаваемого по Договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.  гарантирует  нормальную работу передаваемого  при условии соблюдения  инструкций по его технической эксплуатации.

    1.5.

    Стороны Договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация приобретаемого  должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями покупки его по Договору.

    1.6.

    Стороны согласовали необходимость упаковки  в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность  при перевозке и хранении.

    1.7.

    Гарантийный срок на  указан в Спецификации .

    2.

    Срок действия договора

    2.1.

    Договор вступает в силу с  и действует до .

    2.2.

    Если за  календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий календарный год.

    3.

    Права и обязанности сторон

    3.1.

     обязуется:

    3.1.1.

    Передать   в порядке и на условиях Договора.

    3.1.2.

    Передать   свободным от любых прав третьих лиц.  гарантирует, что  не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

    3.1.3.

    Осуществить монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии с условиями Договора.

    3.1.4.

    Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

    3.1.5.

    Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) , не подлежащего использованию в соответствии с предназначением по вине , в течение  календарных дней  со дня обращения . В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков  и более раз, обязан в течение  календарных дней со дня обращения заменить  на надлежащего качества.

    3.1.6.

    Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

    3.1.7.

    Письменно уведомить  о готовности  к передаче в месте нахождения  в течение  рабочих дней с момента готовности .

    3.1.8.

    После монтажа (подключения)  осуществить обучение специалистов правилам пользования . Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно.

    3.2.

    обязуется:

    3.2.1.

    Принять  по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

    3.2.2.

    Оплатить  в порядке и в сроки, установленные Договором.

    3.2.3.

    Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .

    3.2.4.

    Проверить соответствие  сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять  от транспортной организации с соблюдением соответствующих правил, регулирующих деятельность транспорта.

    3.2.5.

    В течение  календарных дней со дня получения  уведомить  о несоответствии  по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

    3.2.6.

    В случае, если  в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного  ,  обязан обеспечить сохранность этого  (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные  на ответственное хранение, подлежат возмещению .

    3.2.7.

    Оказывать необходимое содействие при осуществлении последним монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с условиями Договора.

    3.3.

    вправе:

    3.3.1.

    По своему выбору потребовать оплаты  либо отказаться от исполнения Договора, если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

    3.3.2.

    Приостановить передачу  до полной оплаты всего ранее переданного  по Договору.

    3.3.3.

    Потребовать от  оплаты , в случаях когда  без установленных законом или Договором оснований не принимает  от  или отказывается от его принятия.

    3.4.

    вправе:

    3.4.1.

    Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение  календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

    3.4.2.

    Отказаться от исполнения Договора, если  отказывается передать  .

    3.4.3.

    Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплата за произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение  банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.

    3.4.4.

    При передаче   ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если  не заменит  ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :

    - соразмерного уменьшения покупной цены;

    - безвозмездного устранения недостатков  в течение  календарных дней;

    - возмещения своих расходов на устранение недостатков  в течение  дней.

    3.4.5.

    В случае существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

    - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за  денежной суммы;

    - потребовать замены  ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.

    3.4.6.

    В случае передачи некомплектного  по своему выбору потребовать от :

    - соразмерного уменьшения покупной цены;

    - доукомплектования  в течение  дней со дня получения  указанного требования. Если  в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования  о доукомплектовании ,  вправе по своему выбору:

    - потребовать замены некомплектного  на  в согласованном Сторонами комплекте;

    - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

    3.4.7.

    Уведомив , отказаться от принятия , поставка которого просрочена. При этом , поставка которого произведена до получения уведомления, обязан принять и оплатить.

    4.

    Порядок поставки 

    4.1.

    Поставка  осуществляется  путем отгрузки .

    4.2.

     передается  в месте нахождения  по адресу: .

    4.3.

     осуществляет вывоз  силами перевозчика за счет .

    4.4.

    Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал перевозчику в порядке, предусмотренном Договором.

    4.5.

    Право собственности на  по Договору возникает у  со дня получения  .

    4.6.

    Передача   должна быть осуществлена  в соответствии с условиями Договора в срок до г.

    4.7.

    Досрочная поставка  может производиться только с письменного согласия .

    4.8.

    Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

    5.

    Порядок расчетов

    5.1.

    Оплата по Договору осуществляется в течение  банковских дней со дня получения   в соответствии с условиями Договора в сумме  () руб., в т.ч. НДС % в сумме  () руб.

    5.2.

    Стоимость монтажа  входит в стоимость .

    5.3.

    Стоимость обучения специалистов правилам пользования входит в стоимость .

    5.4.

    В случае отказа от монтажа стоимость услуг по монтажу , включенная в стоимость , не возмещается.

    5.5.

    В случае отказа от обучения специалистов стоимость услуг по обучению, включенная в стоимость , не возмещается.

    5.6.

    Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

    6.

    Монтаж  

    6.1.

    обязуется осуществить монтаж (подключение) на объекте (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу: , на следующих условиях:

    6.1.1.

    В срок не позднее  календарных дней с момента исполнения обязанности  по осуществлению передачи ,  обязан уведомить  о своей готовности к монтажу  на Объекте.

    6.1.2.

    В течение  рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 6.1.1 Договора, направляет специалиста/ов (далее по тексту – Специалист) на Объект для осуществления монтажа.

    6.1.3.

    Осуществив монтаж , Специалист осуществляет его тестирование на предмет работоспособности.

    6.1.4.

    По факту осуществления монтажа уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт. В случае отказа от подписания данного акта, делается соответствующая отметка, при этом обязан в трехдневный срок с момента монтажа в письменной форме довести до замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания акта пусконаладочных работ эксплуатация запрещается, и имеет право опломбировать для выполнения этого условия.

    6.2.

    гарантирует выполнить монтаж в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

    6.3.

    В связи с обязанностью по монтажу обязуется:

    6.3.1.

    Обеспечить беспрепятственный доступ Специалиста к Объекту.

    6.3.2.

    Предоставить помещение (место) для осуществления монтажа .

    6.3.3.

    Не нарушать упаковку до момента прибытия Специалиста на Объект для осуществления монтажа . В случае нарушения указанного условия претензии по качеству и/или некомплекту могут быть отклонены .

    6.3.4.

    Обеспечить иные необходимые условия для осуществления монтажа .

    7.

    Ответственность сторон

    7.1.

    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

    7.2.

    Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

    7.3.

    Ответственность :

    7.3.1.

    В случае несвоевременной поставки   либо его части  в соответствии с условиями Договора, в т.ч. по количеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту),  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости недопоставленного  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

    7.3.2.

    В случае нарушения сроков устранения недостатков, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, обязуется выплатить пени из расчета  процентов от стоимости такого за каждый день просрочки, но не более  процентов, за период со дня получения требования об устранении недостатков до дня их устранения.

    7.3.3.

    В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2 Договора, приведшего к изъятию у третьими лицами, кроме компенсации убытков , предусмотренной п. 3.1.6 Договора, обязуется выплатить штраф в размере  процентов от стоимости изъятого третьими лицами .

    7.3.4.

    В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.7 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. от стоимости готового к передаче .

    7.3.5.

    В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п. 3.1.3 Договора, обязуется выплатить штраф в размере  руб.

    7.4.

    Ответственность :

    7.4.1.

    В случае отказа  от приема  в нарушение п. 3.2.1 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости такого .

    7.4.2.

    В случае несвоевременной оплаты    либо его части в соответствии с условиями Договора,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости несвоевременно оплаченного  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

    8.

    Основания и порядок расторжения договора

    8.1.

    Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

    8.2.

    Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

    8.3.

     вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

    8.3.1.

    Если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить   или более раз.

    8.3.2.

    Если  в нарушение Договора неоднократно не осуществляет выборку .

    8.4.

     вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

    8.4.1.

    Если  в соответствии со сроками, предусмотренными п. 3.4.1 Договора, не передает  относящиеся к  принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

    8.4.2.

    Если  отказывается передать   .

    8.4.3.

    Если  передал  в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором.

    8.4.4.

    Существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

    8.4.5.

    Если  в указанный в п. 3.4.6  Договора срок не выполнил требования  о доукомплектовании .

    8.4.6.

    Неоднократного нарушения  сроков поставки .

    8.4.7.

    Если , в нарушение требований п. 3.1.2 Договора, передал  , в отношении которого имеются права третьих лиц.

    9.

    Разрешение споров из договора

    9.1.

    Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

    9.2.

    Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

    9.3.

    Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 13 Договора.

    9.4.

    Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.3 Договора, не допускается.

    9.5.

    Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

    9.6.

    Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

    10.

    Форс-мажор

    10.1.

    Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

    10.2.

    Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

    10.3.

    Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

    11.

    Прочие условия

    11.1.

    Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

    11.2.

    Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

    11.3.

    Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

    11.4.

    Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

    12.

    Список приложений

    12.1.

    Приложение № — Спецификация .

    12.2.

    Приложение № — Акт приема-передачи имущества (форма).

    13.

    Адреса, реквизиты и подписи сторон

    Наименование: Наименование:
    Адрес: Адрес:
    Тел.: Тел.:
    ОГРН: ОГРН:
    ИНН: ИНН:
    КПП: КПП:
    Р/сч: Р/сч:
    Банк: Банк:
    БИК: БИК:
    Кор/сч: Кор/сч:

     

    От имени  __________  От имени  __________ 
     

     

    приложение №7 или №26 к приказу МФ РК от 19.08.2013года
    скиньте пожалуйста
    Скорее всего вы имеете ввиду приказ Министерства финансов Республики Казахстан. Все имеющиеся на сайте шаблоны документов составлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если вы хотите отредактировать наш шаблон в соответствии с законодательством Казахстана, перейдите в режим "Правка".