Горячая линия 8 800 333-14-84

Типовой пример договора подряда

смотреть видео
Типовой договор подряда предполагает, что исполнитель обязуется выполнить ряд работ по поручению заказчика в определенный срок и за установленное вознаграждение. Чтобы составить соглашение, необходимо согласовать условия сотрудничества со второй стороной сделки и заполнить шаблон документа, подготовленный нашими юристами.

Описание документа

Дата актуализации: 2020-02-10
Полезная информация
>
>
>
Типовой пример договора подряда

Пример договора подряда: форма, особенности, условия

Согласно ст.702 ГК РФ типовой договор подряда представляет собой соглашение, по которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить определенную работу. А заказчик обязуется принять работу и оплатить ее, в порядке, установленном действующим законодательством или договором.

Договор подряда: предмет и форма

Договор подряда должен отвечать важному требованию для заключения - соблюдение письменной формы.

Предмет подрядной сделки - овеществленный результат, выполненной подрядчиком работы: например, построенный дом, установленные окна и т.д.

Стороны

Сторонами договора могут быть граждане и юридические лица. Для отдельных видов подрядных отношений к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в качестве примера договора подряда (бытовом подряде) заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре стройподряда на стороне подрядчика - лицо, имеющее соответствующую лицензию (разрешение).

Цена

Цена не является существенным условием для таких соглашений, как типовой договор подряда, поэтому заказчик и подрядчик могут не определять ее в договоре.

Договор подряда не должен в обязательном порядке содержать условие о стоимости работ — цена сделки может быть твердой и приблизительной, может быть определена путем составления сметы. В этом случае смета, после ее подтверждения заказчиком, становится частью договора.

Можно рассмотреть два варианта оплаты: первый пример договора подряда — порядок оплаты определен в документе, второй — не определен. Способы оплаты могут быть самыми различными: предусматривать возможные предоплаты, расчеты по этапам выполненных работ или факту выполнения всех подрядных работ.

Типовой договор подряда: срок

Срок является существенным условием договора. Образцы любого договора подряда должны содержать начальный и конечный сроки осуществления работы. Отсутствие промежуточных сроков в заключенных договорах (в отличие от отсутствия начального и конечного сроков) не влечет возможность признания договора не заключенным. Однако подрядчик отвечает за нарушение любых сроков.

Особенности подряда

1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора. При этом объяснения причин отказа может и не быть. Для того, чтобы исключить потери для подрядчика, законом (ст. 717 ГК РФ) предусмотрено, что заказчик в случае отказа обязан оплатить подрядчику:

  • выполненную работу;
  • компенсировать убытки, причиненные прекращением договора (в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой уплаченной в соответствии с п. 1).

Однако в этом случае, на подрядчика возлагается обязанность доказать причиненные ему убытки. Подрядчику следует предусмотреть этот вариант, и установить штрафные санкции, которые налагаются на заказчика, если последний захочет досрочно расторгнуть договор подряда (ст. 717 ГК РФ).

2. Согласно условиям, оговоренным в образце типового договора подряда, подрядчик вправе не приступать к началу выполнения работы, либо имеет право приостановить начатую работу, если:

  • заказчик не предоставляет материалов и средств производства (если это предусмотрено заключенными договорами);
  • заказчик не оплачивает аванс или промежуточную стоимость работ (если это предусмотрено договором);
  • заказчик не предоставляет техническую документацию.

Этот перечень не исчерпывающий, и заказчик может потерять право на возмещение убытков из-за неисполнения обязательств подрядчиком, если будет каким-либо иным способом препятствовать исполнению обязательств, указанных в образце типового договора подряда.

  • Порядок приема работы. Он может быть предусмотрен либо не предусмотрен условиями договора.
  • Заказчик вправе реализовать результат выполненной работы. Это возможно в случае двукратного безрезультатного предупреждения подрядчика о необходимости принять работы.
  • Качество работ. Чтобы проблем было меньше, в тексте договора необходимо прописать требования, которым должен соответствовать результат работы, и требований, обычно предъявляемых к работам такого рода.

На нашем сайте вы можете скачать типовой договор подряда с сопутствующими документами и приложениями, заполнив опросный лист.

Типовой пример договора подряда

 №

   г.

 

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору  обязуется по заданию  в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2.

Содержание, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

 самостоятельно определяет способы выполнения задания .

1.4.

Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на .  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5.

Оборудование, необходимое для выполнения Работ, определено Сторонами в Перечне оборудования (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на .  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

1.6.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.7.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.

обязуется:

3.1.1.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Предоставить  в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):

- оборудование

3.2.

обязуется:

3.2.1.

Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.

 Осуществлять Работы собственными силами и средствами, с использованием своих материалов, поставка которых осуществляется  самостоятельно.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленного оборудования

- возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ

- иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ

3.2.5.

В течение  рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать о готовности результата Работ.

3.2.6.

Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Работы в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата Работ.

3.2.7.

Передать  вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.

3.2.8.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.

3.2.9.

Использовать в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):

- материалы

3.3.

 вправе:

3.3.1.

В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность .

3.3.2.

Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если  не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.

3.3.3.

Назначить  разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении  в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на , а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4.

По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования: 

- потребовать от безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на .

3.3.5.

Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный  разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4.

вправе:

3.4.1.

Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с .

3.4.2.

Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение  своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора , а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение  указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.3.

Вместо устранения недостатков, за которые отвечает , безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ , если по характеру Работ такой возврат возможен.

3.4.4.

При неисполнении обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся  в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты  соответствующих сумм:   

- результат Работ

- оборудование

- оказавшееся у  в связи с исполнением Договора имущество

3.4.5.

При уклонении  от принятия выполненных Работ по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат Работ должен был быть передан , и при условии последующего двукратного предупреждения  продать результат Работ третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся  платежей, внести на имя  в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

4.

Сроки выполнения работ

4.1.

Срок выполнения Работ определяется поэтапно в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.2.

Сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся  в одностороннем порядке на период просрочки исполнения  встречных обязательств, предусмотренных п. 3.1.3 Договора.

5.

Стоимость работ и порядок расчетов

5.1.

Стоимость Работ по Договору составляет  () руб., в том числе НДС - % в размере  () руб.  

5.2.

Оплата по Договору производится в следующем порядке: в срок до г.  производит предварительную оплату в размере 100 (ста) процентов от стоимости Работ, указанной в п. 5.1 Договора.

5.3.

 Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.

5.4.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.

Порядок сдачи и приемки работ

6.1.

Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ (Приложение №  к Договору), который оформляется в следующем порядке:

6.1.1.

по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.1 Договора представляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра) и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2.

обязан в течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа , Работы считаются принятыми и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного .

6.1.3.

В случае отказа от приемки Работ Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2.

, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3.

, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.4.

, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты , обязан известить об этом в течение  рабочих дней со дня их обнаружения.

6.5.

При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 6.4 Договора, обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).

6.6.

При досрочном выполнении Работ обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

7.

Гарантия качества работ

7.1.

Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные  по Договору.

7.2.

Гарантийный срок Работ устанавливается на  с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.

7.3.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает .

7.4.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  обязан направить своего представителя не позднее  рабочих дней со дня получения письменного извещения . Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.5.

При отказе  от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы  по проведению экспертизы возмещаются .

7.6.

 несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим  или привлеченными им третьими лицами.

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Ответственность :

8.3.1.

В случае несвоевременной оплаты Работ  в соответствии с условиями Договора  обязуется выплатить  пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине .

8.3.2.

В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения)  условий, предусмотренных п. 3.1.4 Договора,  обязуется выплатить  пени в размере  процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более  процентов. При этом  вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения  указанных обязанностей по Договору.

8.4.

Ответственность :

8.4.1.

В случае несвоевременного выполнения этапа Работ  обязуется выплатить  пени за каждый день просрочки в размере  процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более  процентов. При этом  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине .

8.4.2.

, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

8.4.3.

 несет ответственность за несохранность предоставленных  материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества , оказавшегося во владении  в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества .

8.4.4.

В случае неисполнения  обязанностей, предусмотренных п. 3.2.3 Договора  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.

8.5.

 не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием , повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед .

8.6.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает , если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает .

9.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

 Предусмотренными п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 Договора.

9.3.2.

В любое время до сдачи  результата Работ, уплатив  часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе  от исполнения Договора.  также обязан возместить  убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных  Работ. 

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

Предусмотренными п. 3.4.2 Договора.

9.4.2.

Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа  от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

9.4.3.

Задержки  оплаты выполненных Работ более чем на  банковских дней.

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

10.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Календарный план работ.

13.2.

Приложение № — Перечень материалов.    

13.3.

Приложение № — Перечень оборудования.  

13.4.

Приложение № — Разрешение  на осуществление Работ (копия).

13.5.

Приложение № — Разрешение (лицензия)  на осуществление строительных работ (копия).

13.6.

Приложение № — Акт приема-передачи материалов (форма).

13.7.

Приложение № — Акт приема-передачи оборудования (форма).

13.8.

 Приложение № - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:

 

От имени  __________  От имени  __________ 
 

 

Мне необходимо заключиь договор подряда с официнтом, незнаю что писать в услугах какие он нам оказывает, так чтобы небыло совпадения с обязанностями по трудовому договору?
необходим договора подряда с бухгалтером первичной документации и еще один с менеджером
мне нужно заключить договор с своими работниками, клининговая компания
Необходим договор подряда на монтаж ангара
Подскажите, пожалуйста, как заключить договор, если нам необходимо заключить договор подряда на проведения психологического исследования. Конечный заказчик - это не та компания, с которой заключается данный договор. Как это можно оформить? Чтобы результаты оценивал именно конечный заказчик. Спасибо.
мне нужно заключить договор подряда с энергетиком о проведении инструктажа по 1-й группе энергобезопастности.Как его составить? Большое спасибо.
Добрый день! Мне необходимо заключить договор с юридическим лицом (я тоже юр лицо) на лучевое обследование пациентов. Своего рентгена нет, так как нужно получать лицензию.
необходимо ззаключить договор на монтажные работы линии электро передач между СНТ и физ лицом.
Нужно составить договор на выполнение подрядных работ между частным предприятием и физ.лицом на реконструкцию нежилого помещения под магазин. материалы общие.
необходим договор подряда с менеджером
Добрый день мне нужен подрядный договор о подтверждении рабочего стажа
Здравствуйте! Необходим образец договора подряда с системным администратором
Требуется договор подряда детских аниматоров, чтобы не набирать и в штат ИП. Схема - аниматор приходит в офис, берет костюм, инвентарь, подписывает договор, в котором указывается, что он получил все необходимое для проведения праздника, обязуется провести праздник, получить деньги клиента, привезти деньги в офис и получить свою долю.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Нужен договор на выполнение высотных работ по покраске. Данный образец подойдет? Я физ лицо, заказчик юр. 
Добрый день,мне нужен договор на перегон машины,между  фирмой и водителем.
Здравствуйте. Ситуация такая: нужно заключить договор с участием трех лиц: собственник квартиры, ТСЖ и подрядчик. Собственник квартиры хочет отремонтировать протекающую кровлю над собой в жилом многоэтажном доме, но ждать вечной реакции от ТСЖ не хочет. Вместо этого он намеревается привлечь к этой работе подрядчика, согласовать его с ТСЖ, профинансировать выполнение работ "от начала и до конца", а потом получить компенсацию с ТСЖ. ТСЖ согласны на этот шаг, но нужна форма договора подряда с участием всех вышеуказанных лиц. Можно ли сделать данный трехсторонний договор? или есть какие-то другие варианты?
Здравствуйте.Работаю на заказчика по договору подряда(охрана объекта).Разъясните,пологаеться ли мне оплачивыемый отпуск и оплата работы в праздничные дни согласно ТК РФ?
Здравствуйте мне нужен договор  я юр. лицо на укладку брусчатки физ.лицу. подскажите пожалуйста. спасибо. 
Добрый день,мне нужен договор на оказание кадровых услуг от фирмы, я физ лицо.
нужен договор подряда на проведение работ
Добрый день всем!!! Скажите, пожалуйста,кто - нибудь знает-в договоре подряда стоимость оплаты услуг прописывается???Спасибо!
Скажите, пожалуйста, что имеется в виду под "оборудованием для выполнения работ"? Оборудование, с помощью которого подрядчик выполняет работы (сварочное оборудование, строительная техника, измерительный инструмент, электроинструмент и т.д.), и которое является собственностью подрядчика,  или оборудование, которое подрядчик устанавливает (монтирует) заказчику (допустим, котлы, радиаторы, насосы и прочее) и которое остается в пользовании заказчика?
А можно договор подряда заключить с открытой датой окончания работ?
входит ли в трудовой стаж работа по договору подряду??? и идут ли исчичления в пфр?
Мне необходимо составить доп соглашение к договору подряда, где подрядчик утупает новому лицу исполнение работ по данному договору и обязуется перечислить на счет нового подрядчика ранее полученный аванс
Как мне составить с помощью Вашей программы "Договор о курьерском обслуживании приедприятий и организаций" Просто мне очень понравилась Ваша прога, поэтому хочется работать только с Вами!
Нужен договор подряда ИП С физическим лицом с рассрочкой платежа
Добрый день! Нужен договор подряда где один Ген. подрядчик и четыре подрядчика физ. лица?
Добрый день. Какой договор подойдет для заключения с физ лицом по выполнению кровельной работы (демонтаж крыши)?Благодарю за ответ. 
Посоветуйте пожалуйста какой договор подойдет между юр. лицом и физ.лицом на выполнение работ ( фирма занимается аутсорсиногом персонала), т.е фирма заказчик, персонал - исполнитель. Заранее спасибо
скажите пожалуйста этот договор подряда подходит ли к работам усьановки окон и дверей
Подскажите, пожалуйста, стоимость договора сроительноо подряда облагается ли налогом или нет??
Подскажите пож-та, возможно ли закючение одного договора с несколькими юридическими лицами. Предмет договора поставка единого пакета Программного обеспечения всем компаниям для совместного использования и доработка его частей для каждой организации с соотвествующей оплатой от разных юрлиц. Спасибо заранее
Здравствуйте! Подскажите пож. кем лучше выступать по договору заказчику (Физ.лицом или ИП), если оплата будет проходить без подтверждающих документов (только расписки в получении денег от подрядчика). Подрядчик - физ.лицо. Само помещение (которое будет ремнотироваться) оформлено на ИП.
Нужен договор подряда на оказание PR-услуг. Где взять?
Спасибо большое,очень хорошо составлен договор.
Спасибо за форму! Подскажите, если я выступаю посредником между заказчиком и ремонтно-строительной бригадой, возможно ли заключить два договора, один с клиентом, другой с бригадой, но при этом мне нужно заключить их таким образом, чтобы юридически ни одна из сторон не пересекалась с другой, а общение и выяснение всех моментов шло только через меня? Я физ лицо, бригады - ИП и/или ООО, клиент тоже физ лицо или ИП или ООО. Какие могут быть подводные камни?
Здравствуйте, Такой вопрос, у меня компания по предоставлению услуг грузчиков, разнорабочих и другого персонала. Я с клиентом заключаю договор подряда, так ведь? При этом нужно ли заключать какие-то договора со своими работниками? И какое налогооблажение? И как вообще все это делается?  Спасибо большое  за ответ. 
Здравствуйте вопрос такой, заказчик настаивает на внесении пункта договора  о присутствии на обьекте во время выполнения работ определенного количества рабочих ,в договоре  есть технические условия готовности рабочего места для производства работ.они не всегда соответствуют действительности (попросту нет готовности , не выполняются какие то пункты и др.) по своей причине уже не требующие присутствия оговариваемого количества рабочих  из за простоя , вследствие чего часть  людей снимаются на другой объект. Сумма договора и сроки исполнения оговорены . Имеет ли право заказчик требовать наличия такого пункта договора и что должно быть прописано в договоре чтобы можно было снимать людей в случае форсмажора по техусловиям со стороны заказчика?
Добрый день, не могу найти отчет использования материалов, он необходим как и Заказчику, так и Подрядчику для списания материалов.
Доброго времени суток!Желательно чтобы в договоре подряда с физ.лицом указывать ешё кто будет оплачивать налоговые выплаты. 
Добрый день, подскажите пожалуйста где и как мне прописать то что заказчик будет выдавать "n" семму денег на покупку материала для строительства, при условии что, поставки материала для работ предоставляються заказчиком. Или не стоит этого указывать? Еще нужно гдето указать что заказчик несет полную финансовую ответственность за погрузочные, транспортировачные, разгрузачные услуги. Или нестоит этого указывать? Или может просто, прописать всю сумму на материалы и работы в договоре и в нем же указать что все материалы для выполнения работ закупаються подрядчиком? Тогда стоит ли указывать перечень требуемых материалов или по приемке-сдаче обьекта предоставить полный отчет по израсходованым денежным средствам и материалам?
Как нужно в договоре подряда физ. лица с физ..лицом на ремонт указать наличие бригады, котораябудет работать. Или это не нужно?
Скажите, пожалуйста, можно ли использовать договор подряда для регулирования отношений с сезонными работниками (имеютс в виду, в первую очередь, продавцы мороженого).
Скажите, а можно ли использовать договор подряда в отношении грузовых перевозок?
ваша система очень понравилась
Добрый день,какой мне сделать договор , на закупку дикоросов для ООО я как физлицо. Спасибо.
Добрый вечер. Мне нужен договор на выполнение работ по межеванию земельных участков. Какой договор мне выбрать? Спасибо.
Добрый день, Мне нужен договор с физ лицом создать на создание строительно-монтажного отдела в организации. Какой договор лучше выбрать?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой договор мне выбрать? Ситуация следующая: есть организация-владелец, проложенного в земле кабеля, есть виновник, физ. лицо, который его порвал. Виновник хочет меня, как физ.лицо, привлечь к устранению повреждения за его счет. Работу будет принимать организация-владелец.
Добрый день! Договор строительного подряда жилого дома будет оплаичваться за счет средств Жилищного сертификата. Банк просит указать это в договорое (в том числе данные сертификата). В какой формулировке и каком пункте договора лучше всего это сделать?
Доброго времени суток! Я ИП,  осуществляю электромонтажные работы, имею бригаду из 4-х человек. Правильно ли я выбрала этот образец договора, для заключения с клиентами - заказчиками? И, какой договор посоветуете мне заключить с моей бригадой (они физ. лица)? 
Здравствуйте. У меня печатная компания, специализирующаяся на широкоформатной и интерьерной печати. Большая база клиентов, физические лица, ООО, ПАО, ИП. То есть печатаем различные изделия по заданиям заказчиков. Работа практически конвейерная, каждый день до ста разнообразных заказов. Есть постоянные клиенты, которые заказывают круглый год. Можно ли заключить универсальный договор(отдельно для ИП, ООО и ПАО) на 365 -1 день? Чтобы не заключать договор на каждое изделие?
Здравствуйте. у нас создан СПОК по штатке у нас сотрудников нет и за 2015 г в пенсионый фонд мы отчитались с нулевыми показателями. вопрос можем ли мы заключить договор подряда с декабря 2015г???
Здравствуйте! Я работаю ы муниципальном учреждении и с целью оптимизации расходов нас обязуют заключать договора гражданско-правового характера с уборщиками помещений. На сколько это правильно, ведь это не кратковременная работа, а систематическая? и походит ли данная форма договора для нас?
Здравстуйет! Спасибо вам за сервис - вы очень помогаете и спасаете таких просчтых смертных, как я. Подскажите, пожалуйста.1. физическое лицо должна заключить договор с иллюстратором (физ. лицо) - он предоставляет  10 иллюстрациий. По окнчании работ - акт выполненных работ. 2. Опять же физ. лицо (я) с физ. лицом (верстальщик книги). 3. Физ. лицо (я) с редактором (физ. лицо). Во всех случаях нужен договор и акт выполненных работ. Подскажите, просто умоляю, какие договоры в каждом случае я должна выбрать? я как заказчик не предоставляю ни материалов, ни оборудования, ни технического задания 9если только на словах). Очень жду помощи. Спасибо.
Добрый вечер, подскажите праильно ли выбран договор, покупаем материалы и оборудование, делаем монтаж электрических сетей и сисем автоматизации на объекте? Есть ли образец сметы?, В смете в данном случае должны быть указаны работы и материалы перечислены и стоиомть их? В план-графики сроки выполнения работ и приобретения материалов?
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, найти форму Договора-соглашения на выполнение работ по электрификации улицы между исполнителем Юридическим лицом (организацией)  и Физическим лицом  (частным собственником земли, на которой будут производиться работы). Собственник дал устное согласие на проведение работ, и даже разрешил использовать ранее стоящие столбы-опоры. На время строительства домов, было подключено временное электричество от ТП застройщика - собственника. Организация попросила предоставить Сервитут, но на тот момент он бы накладывался через суд. Прошло время, собственник пересмотрел своё решение (планирует передать землю под дорогу Государству), и на добровольной основе согласился предоставить свой земельный участок для данного вида работ. Нужна простая форма договора с пролонгацией на 10 месяцев. Есть ли такой в природе? Спасибо за ответ.
Здравствуйте! Занимаюсь онлайн образованием (конкретная деятельность - продажа обучающих вебинаров, видеоуроков, методичек, презентаций, консультирование через интернет), предпринимательская деятельность зарегестрирована как информационно-консультационные услуги.  Вся деятельность ведется через интернет. Хочу чтобы всю вышеперечисленную деятельность делали удаленные сотрудники, в том числе иностранные.  Подскажите, этот договор подходит для урегулирования удаленных отношений между Заказчиком (ООО/ИП) и удаленным Исполнителем (конкретно онлайн-консультанты, создатели контента, ведущие вебинаров?) Правильно понимаю к нему в добавок нужен акт приема-передачи материалов (всего контента который был создан Исполнителем) ? Нужны ли еще какие то документы дополнительные к этому договору и акту чтобы урегулировать эти отношения юридически полностью по законам РФ?  Спасибо
Здравствуйте! Вчера создал договор, но у меня возникли вопросы. На данный вопрос "Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Подрядчиком:" я ответил "Без соглосования с Заказчиком", а в полученном договоре получается строка "3.2.4.Незамедлительно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков." Почему так?  И возник ещё такой вопрос, Заказчик хочет чтобы ему изготовили и установили дверь, но чертежей не предоставляет, как заключить договор чтоб Заказчик не мог предъявлять претензий при приёме работ? Такое вообще возможно?
Здравствуйте.Скажите  пожалуйста как мне быть если заказчик постоянно в алкогольном опьянении,и мешает работать людям..а предоплату уже взяли.как расторгнуть договор?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я ИП программист, планирую заключить договор на долгосрочный проект с одной фирмой - какие сопутствующие документы мне для этого нужны? Гражданско-правовой договор, акт о выполненных работах, счет  и ТЗ? Может ли быть ТЗ сразу прописано в договоре? И нужно ли каждый месяц запрашивать акт и счет или можно сделать данные документы на несколько месяцев сразу? Заранее спасибо за ответ!
Добрый день, уважаемый коллектив Freshdoc.ru. Нам нужен договор подряда на постоянное выполнение услуг (аутсорсинг) в производственном цикле на давальческом сырье. Какой договор вы посоветуете выбрать? Заранее спасибо. С уважением, Ростомян Давид.
Добрый день. Мне необходимо составить договор , в котором говорится, что наше агентство недвижимости занимается поиском клиентов для строительно-ремонтной организации. А они в свою очередь платят нам за привлеченного клиента. Какой договор должн быть? 
Мужчина-пенсионер выполняет сварочные работы и обладает соответствующей квалификацией, у организации которая заключила договор с Башнефтью (на выполнение данных услуг) 1. Может ли он заключить договор подряда и какой именно?2. Обязан ли предоставлять гарантии в выполнении своих работ?3. Стоит ли оформить ему ИП?
добрый вечер
Добрый день, как правильно указать в договоре основание освобождения от НДС? УСН 6%
Добрый день! Подскажите, при оказании услуг с использованием дорогостоящего крупногабаритного оборудования, правомерно ли Заказчик отказывается от подписания акта временного приема-передачи данного оборудования и как можно обоснованно склонить Заказчика к подписанию вышеуказанного акта (на время оказания услуг). Заказчик опирается на то, что Исполнитель оказывает услуги, а какими средствами ему все равно и принимать под свою ответственность не желает. Но мы хотим защитить дорогостоящее оборудование и подписать Акт приема-передачи на объекте Заказчика, как это сделать?
Добрый день! Какой лучше оформить договор подряда для Ип с физическим лицом на оказание услуг? У меня своя школа боевых искусств, где работают два тренера от 3 до 6 часов В НЕДЕЛЮ; я не планирую оплачивать им больничный и отпускные. 
Добрый день! подскажите, какой лучше выбрать договор, мы Управляющая компания, нам для выполнения плана текущих работ в многоквартирных домах (внешнее благоустройство, общестроительные работы, инженерные работы, ремонт мест общего пользования, кровля. вентиляция, клининг, уборка снега  и тд и тп) необходимо заключать договора с подрядными организациями. Какой тип договора предусмотрен у вас в базе, у нас в управлении порядка 50 домов. Нужно фиксировать стоимость работ и стоимость материала - предоставляет исполнитель, прописать адресный перечень домов и календарный план работ. Нужно чтобы данный договор предусматривал инструмент чтобы можно было добавлять дополнительные работы, которые потребуются сверх плана текущего ремонта, к примеру, через доп. соглашение или приложения... Спасибо!
Здравствуйте! Что лучше Подряд или Поставка при следующих условиях: у предприятия назовем Заказчик имеется техдокументация или образец (модель) изделия. Необходимо Заказчику получать от контрагента ежемесячно получать изделия изготавливаемы из материалов, на оборудовании и силами контрагента, но соответсвующие техдокументации и образцу заказчика. Склоняюсь к Подряду, но есть сомнение в корректности данной формы договора. Заранее спасибо.
Добрый день! Мне необходимо заключить договоры с физ лицами. Тематика: 1.  проведение расчетов характеристик объекта. 2. программная реализация алгоритма на вычислительной платформе. При этом материалы и оборудование Заказчиком предоставляться не будут, все расчеты и т.д. Исполнители делают сами на своем оборудовании и используют свое необходимое для этого ПО. Какой тип договора лучше выбрать: подряда или возмездного оказания услуг? Спасибо! С уважением,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой договор подойдет - я, исполнитель, физ.лицо, заказчик- юр.лицо, делаем проект благоустройства и озеленения.
Добрый день. Я ИП, требуется нанять программиста на постоянную работу 8 часов вдень, 5 дней в неделю. Необходимо использовать этот шаблон договора, либо есть именно на постоянку вариант? Спасибо.
скажите пожалуйста где заполнять реквизиты контрагента
Здравствуйте! Нужен договор на установку дверей входных и межкомнатных из материалов подрядчика(дверей) с возможностью оплаты в рассрочку от ИП
Здравствуйте. Работаем до договору с программистами. Хотим сделать доп.соглашение, в котором будет указано, что они не имеют право после расторжения договора заходить на хостинг, использовать наши материалы и передавать их третьим лицам, не могут загружать вредоносные файлы и т.д.. Подскажите, пожалуйста, нужно ли вообще такое доп.соглашение? И есть ли подобные примеры?
Здравствуйте. Я ИП, медицинская деятельность. В выполнении некоторых манипуляциях мне требуется помощь медицинской сестры. Какой договор лучше с ней составить для выполнения таких разовых работ, если у неё есть постоянное место работы? Спасибо. 
Добрый день. Планируем заключить договор подряда, все отлично, только возник вопрос - а как лучше прописать возможность использования ЭДО? Есть ли рекомендации по формулировке для таких пунктов. пока у вас на ресурсе ни доп.соглашений ни встроенных формулировок не увидела.
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/conditions.php?fullscreen=0. После каждого документа имеется блок полезной информации, в котором вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистымподчеркиванием. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер. Чтобы изменить текст договора, необходимо перейти в режим “Правка”.
Вам подойдет договор вомездного оказания бухгалтерских услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/_dogovor-okazaniya-buhgalterskih-uslug/?fullscreen=1 и договор возмездного оказания услуг общий - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1 
Спасибо)
Под каждым договором имеется блок полезной информации, изучив который вы сможете самостоятельно выбрать необходимый договор. Посмотрите также трудовые договоры http://www.freshdoc.ru/dogovor/trudovye_dogovory/_dogovor_trudovoy/?fullscreen=0 и договоры возмездного оказания услуг http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=0 Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер.
Этот договор вам подойдет, можете посмотреть также договор строительного подряда -http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_stroitelnogo_podryada/?fullscreen=0. Под каждым документом имеется блок полезной информации, который поможет вам выбрать необходимый документ. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер.
Из вашего вопроса не совсем понятны взаимотношения всех трех сторон, а также почему вы хотите прописать все в одном договоре. Возможно, вам необходимо заключить два договора. Посмотрите данный договор подряда либо договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=0Под каждым документом имеется блок полезной информации, который поможет вам выбрать необходимый шаблон. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер.
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/ Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете его распечатать.
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=0 Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать.
Договор вы выбрали правильно. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать.
Договор вы выбрали правильно. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. В частности, в первой настройке "правовой статус сторон" вам необходимо выбрать ИП и физлицо, в настройке "Работа выполняется из материалов" выбрать последний вариант. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. В п.1.2 договора указывается виды и объем работ. В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать. Обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом.
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=0
Уточните, пожалуйста, ваш вопрос, а также обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом.
Вы правильно выбрали договор. Советуем посмотреть и трудовой договор http://www.freshdoc.ru/dogovor/_trudovoy-dogovor-s-sistemnym-administratorom/?fullscreen=0
Вы можете воспользоваться нашим договором оказания услуг http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1 . В данном договоре Вам необходимо будет ответить на вопросы опросного листа. В частности, на вопрос "Задание Заказчика" Вам необходимо ответить "Оформлено в виде документа - приложения к договору". Далее заполняете поля ввода в договоре. В приложении к договору "Задание Заказчика" описываете все действия аниматора (обязанность провести праздник по определенному сценарию, получение денег и т.д.)
Я думал об этом виде договора, это нормально, что аниматор будет оказывать услуги не совсем мне? 
Да, конечно. Вам необходимо заключить 2 договора оказания услуг. Первый договор заключается между Вами и Вашим клиентов (тем, кто заказывает услуги аниматора). По данному договору Ваш клиент будет являться Заказчиком, а Вы - Исполнителем. На вопрос опросного листа "Способ оказания услуг" Вам необходимо ответить "Соисполнитель возможен без предварительного согласования с Заказчиком". Второй договор будет заключен между Вами и аниматором. По данному договору Вы будете являться Заказчиком, а аниматор - Исполнителем. И как ранее было написано, в задании Заказчика Вам необходимо будет прописать все действия, которые необходимо выполнить аниматору.
Да, данный шаблон подойдет. Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. В частности, на вопрос "Правовой статус Заказчика" Вам необходимо ответить юридическое лицо, а на вопрос "Правовой статус Исполнителя" - физическое лицо.
а можно просто выдавать заказчику какой нибудь чек?
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=0. Ответьте на вопросы опросного листа и заполните поля ввода.
Советуем Вам заключить договор возмездного оказания услуг http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1
Да, можно составить трехсторонний договор подряда, в котором Вы оплачиваете произведенные работы подрядчика, а ТСЖ в определенные договором сроки возмещает Вам потраченные денежные средства. В данном случае Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, а затем перейти в режим «Правка» и отредактировать его применительно к Вашим условиям договора. Либо заключить самостоятельное соглашение с ТСЖ, в котором он возмещает Вам потраченные денежные средства.
FreshDoc не дает юридических консультаций, не относящихся к вопросам составления договоров.
Если работы подрядчика предназначены для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, вам подойдет договор бытового подряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/_dogovor-bytovogo-podryada/?fullscreen=0, если нет - то договор вы выбрали правильно. Отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте поля ввода. В настройке "Правовой статус сторон" выберите "Заказчик - физическое лицо", "Подрядчик - юридическое лицо". Обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1. Отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте поля ввода.
Вы правильно выбрали договор, отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте поля ввода.
Посмотрите раздел 5 Договора "Стоимость работ и порядок расчетов". На его содержание влияют настройки "Стоимость работ:", "Оплата работ:"; "Способ расчетов по договору:"
Под оборудованием для выполнения работ в п. 1.5 договора подразумевается только оборудование, с помощью которого подрядчик выполняет работы. Данный пункт формируется в зависимости от выбранного Вами ответа на вопрос "Оборудование для выполнения работ предоставляется", т.е. на кого возлагается ответственность по предоставлению оборудования надлежащего качества, с помощью которого производятся работы.
Нет. В договоре подряда в обязательном порядке указываются начальные и конечные сроки выполнения работ (ст. 708 ГК РФ). По соглашению сторон в договоре могут так же предусматриваться промежуточные сроки.Конечный срок выполнения работ можно будет изменить (продлить) путем подписания сторонами дополнительного соглашения об увеличении сроков выполнения работ.
Мы консультируем только в рамках настроек наших договоров. Данный вопрос вы можете уточнить в пенсионном фонде.
Поскольку подрядчик по договору подряда одновременно является и кредитором (в части требовать оплаты по договору), и должником (обязан выполнить работы), права и обязанности подрядчика по этому договору могут быть переданы третьему лицу только с письменного согласия заказчика. То есть, заказчик может дать как отдельное согласие на замену подрядчика по договору, так и участвовать в сделке в качестве одной из сторон соглашения о перемене лиц в обязательстве. В данном случае Вам необходимо составить трехстороннее соглашение (между Заказчиком, Подрядчиком и Новым подрядчиком), по которому «Подрядчик» передает свои права и обязанности по договору подряда «Новому подрядчику», а последний принимает их и обязуется выполнить в соответствии с условиями договора подряда заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком». А «Заказчик» не возражает на перемену «Подрядчика» по договору. Кроме того, в нем Вы также вправе предусмотреть иные условия, имеющие для Вас существенное значение. Вы так же, можете заключить с лицом, которому вы хотите передать права и обязанности по договору подряда договор строительного субподряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-stroitelnogo-subpodryada/?fullscreen=1, если в договоре подряда не указано, что подрядчик обязуется выполнить работы лично.
Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1.
Вы правильно выбрали договор. Для определения условий о порядке оплаты по договору Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа в вопросе "Оплата работ" и договор автоматически сформируется под Ваши условия.
Если Вам необходим договор между Заказчиком и Генподрядчиком Вам подойдет Договор генерального строительного подряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-generalnogo-stroitelnogo-podryada/?fullscreen=1, в котором для привлечения субподрядчиков Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа в вопросе "Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Генподрядчиком". Если Вам необходим договор между Генеральным подрядчиком и субподрядчиками Вам подойдет Договор строительного субподряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-stroitelnogo-subpodryada/?fullscreen=1. Для формирования документов Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все имеющиеся поля ввода.
Вы правильно выбрали договор, ответьте на вопросы опросного листа и заполните поля ввода.
Вид договора зависит от выполняемых Исполнителем работ. Если договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата, то Вам необходим Договор подряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_podryada_obschiy/?fullscreen=1. Если договор заключается на оказание услуг (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), то Вам необходим Договор возмездного оказания услуг (общий) - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/?fullscreen=1. Для формирования договора Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода.
Добрый вечер. исполнители выполняют работу подсобных рабочих на заводах и пищевых комбинатах, извините сразу растерялась написать, а в принципе то в этом и загвоздка, что выбрать. Заранее благодарю за ответ.
Вы правильно выбрали договор. Для его формирования необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. При этом, если исполнитель будет являться Вашим работником состоящим в штате организации, то Вам необходим Трудовой договор (универсальный) - http://www.freshdoc.ru/dogovor/trudovye_dogovory/_dogovor_trudovoy/?fullscreen=1
Да, подходит. Чтобы воспользоваться нашим сервисом, ответьте на вопросы опросного листа и заполните поля ввода
Мы консультируем только в рамках составления документов на нашем сайте.
Возможно, но вам будет удобнее заключить договор с каждым юрлицом в отдельности, так как оплата и объемы работ будут различаться. Можете также разместить договор-оферту.
Если ремонтируемое Вами помещение используется в предпринимательской деятельности, а также сумму расходов на осуществление ремонта Вы планируете учесть в качестве расходов для уменьшения налоговой базы, Вам необходимо заключить договор от имени ИП. При этом необходимо учесть, что Вы также будете являться налоговым агентом по отношению к подрядчику (физическому лицу) и обязаны удерживать и перечислять НДФЛ с суммы дохода подрядчика (физического лица).
Вам подойдет договор оказания рекламных услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/_dogovor-okazaniya-reklamnyh-uslug/. Для формирования договора необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода.
Благодарим Вас за использование сервиса FreshDoc.
В Вашем случае возможно два варианта. 1) Вы с Заказчиком заключаете договор подряда, для этого договор вы выбрали правильно. В нем Вамнеобходимо в частности на вопрос «Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Подрядчиком» ответить «Без согласования с Заказчиком». После заключение договора подряда с Заказчиком Вы уже самостоятельно заключаетедоговор субподряда со строительной бригадой (например договор строительного субподряда - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-stroitelnogo-subpodryada/ ). Но при этом Вам необходимо учитывать, что обязательство по договору подряда будут возлагаться на Вас и Вы будете ответственны за его выполнение. 2) Вы заключаете, например агентский договор на поиск клиентов - http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/agentskiy_dogovor_na_poisk_klientov/ со строительной бригадой (ИП или юр. лицо), по которому они предоставляют Вам право на заключение договора подряда с Заказчиком, а фактические работы будут выполняться непосредственно ими. В агентском договоре Вы будете выступать в качестве агента.
Да, Вы правильно выбрали договор. Для того чтобы воспользоваться нашим сервисом Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода, текст договора автоматически сформируется. С сотрудниками Вы можете заключить трудовой договор, который расположен по ссылке http://www.freshdoc.ru/dogovor/trudovye_dogovory/_dogovor_trudovoy/ . Мы консультируем только в рамках составления договоров на нашем сайте и в части налогообложения не консультируем.
Наличие такого пункта не является обязательным для заключения данного договора. Если Вы с Заказчиком придете к соглашеню, что гарантия наличия определенного числа рабочих на объекте в независимости от технических условий не нужна, то можно внести пункт следующего содержания: «В случае не готовности рабочего места, согласно технического условия для производства работ по вине «Заказчика», «Исполнитель» может не привлекать работников к выполнению работ на «Объекте» по данному Договору»
Если Вы имеете ввиду унифицированную форму М-29 «ежемесячный отчет начальникастроительного участка (производителя работ) о расходе основных материалов встроительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственнымнормам», утвержденную приказом ЦСУ СССР от 24 ноября 1982 г. N 613, то данная форма не относится к заключению договора, а является ежемесячным отчетом для представления в производственно-технический отдел и бухгалтерию, поэтому форма М-29 отсутствует в пакете документа.  
В случае, если обязанность по предоставлению материалов возлагается на Заказчика, то ответственность за качество предоставленного материала несет также Заказчик. Советуем Вам на вопрос опросного листа "Работа выполняется из материалов:" ответить "Подрядчика" (так как Подрядчик закупает материалы), а в разделе 5 (Стоимость работ и порядок расчетов) указать, что: "Стоимость "Работ" по "Договору" включает в себя стоимость материалов, предоставляемых "Подрядчиком" и составляет _______ руб." Таким образом, вы объедините в одно стоимость работ и стоимость материалов. Указывать перечень материалов необходимо для того, чтобы Подрядчик выполнил работы именно из указанных вами материалов.
Налогоплательщиками являются лица установленные НК РФ, которые не могут быть изменены соглашением сторон (договором). По отношению к физическому лицу налоговым агентом выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в зависимости от того с кем заключается договор), на которых возложены обязанности по исчислению и удержанию у налогоплательщика налога. Если договор заключается между физ. лицами, то налогоплательщик (физ. лицо) самостоятельно оплачивает налоги.
Здравствуйте подскажите пожалуйста где и как мне указать о возврате суммы неизрасходованных средств выделенных на приобретение материалов например на основании форм КС2 и КС3
"О возврвте "Подрядчиком" суммы"
Если вы выделяете на приобретения материалов определенную сумму, то вам лучше всего разделить стоимость работ и стоимость материалов и указать следующее: "Неизрасходованные средства, предоставленные "Подрядчику" на приобретение материалов, подлежат возврату "Заказчику"". Данное условие вы можете внести в раздел 5 Договора.
Спасибо за емкий и подробный ответ! Не могли бы Вы подсказать какой договор составлять с Заказчиком при использовании второго варианта работы со строительной бригадой (работа по агентскому договору)? К примеру, я заключаю агентский договор со строителями и все общение с заказчиком будет идти через меня, а с самим клиентом какой договор в таком случае подписывать? Заранее благодарю!
С заказчиками вы заключаете уже выбранный вами договор подряда. То есть, стороной сделки (договора подряда) будут выступать Заказчик (клиент) и Подрядчик (строительная бригада), при этом вы в данном договоре будете выступать от имени Подрядчика в качестве агента (посредника), действующего на основании агентского договора. Кроме того, если вы хотите подписывать договор подряда с Заказчиком самостоятельно (не привлекая строительную бригаду), вам необходимо в агентском договоре указать, что договор между Принципалом и клиентом (Заказчиком) заключаются Агентом, при этом Принципал (строительная бригада) предоставляет Агенту (вам) право совершать от его имени сделки, на условиях определяемых Агентом самостоятельно.
Спасибо за ответ и за то, что все очень подробно описываете.
Здравствуйте! Вопрос касательно количества договоров - можно ли заключать один тип агентского договора и договора подряда (универсальная форма каждого договора) который подойдет для заполнения обеими сторонами в случае если любая из них будет ИП, физ лицом или юр лицом?Спасибо.
Можно не указывать. В опросном листе договора подряда есть настройка: «Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Подрядчиком» вам необходимо выбрать вариант ответа: «Без согласования с Заказчиком». Если Заказчик не предоставляет техническое задание на выполнение работ в настройке «Способ выполнения работ» выбираете вариант ответа «Определяется подрядчиком самостоятельно». Согласно ст. 706 ГК РФ «если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), в этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Да, возможно. Агентский договор расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/_dogovor_agentskiy/,а договора подряда Вы выбрали верно.
Вам подойдет договор оказания услуг, который расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/.Для того чтобы воспользоваться нашим сервисом Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода, текст договора автоматически сформируется.
насколько я понимаю, в договоре возмездного указания услуг, как и в договоре подряда, не предусмотрена привязка исполнителя к графику работы торговой точки. как быть в таком случае?
График работы подрядчика вы можете внести самостоятельнопосле выгрузки документа в Word. При этом в договоре подряда в разделе «Сроки выполнения работ», вам необходимо добавить пункт 4.2. в следующем виде: ««Подрядчик» выполняет принятые на себя обязательства указанные в п.1.2 "Договора" по следующему графику: Указать график». Остальные пункты по нумерации смещаютсявниз. Еще раз обращаем Ваше внимание, что в Вашей ситуации лучше заключить договор оказания услуг, который расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/, где также необходимо добавить данный пункт в раздел «Срок оказание услуг», в следующем виде: ««Исполнитель» выполняет принятые на себя обязательства указанные в п.1.1 "Договора" по следующему графику: Указать график».
Нет. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. В зависимости от видов перевозки Вам подойдет один из договоров, расположенных по ссылке - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory-perevozki/, а также может подойти договор оказания транспортных услуг - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_okazaniya_transportnyh_uslug/
Спасибо!
Благодарим Вас за использование сервиса FreshDoc. Ваше мнение очень важно для нас!
Добрый вечер!Ищу работу.Предложили договор подряда на должность помощника бухгалтера?Подскажите это законно?
В зависимости от характера отношений между физическим лицом, осуществляющим в интересах юридического лица деятельность, отношения могут представлять либо трудовые, либо гражданско-правовые отношения (договор подряда, договор оказания услуг).По гражданско-правовым договорам о выполнении работ или оказании услуг подрядчик (исполнитель) обязан выполнить конкретное задание (задания) заказчика (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 779 ГК РФ). По трудовому же договору работник должен работать по конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, по определенной профессии, специальности и выполнять задания работодателя по мере их поступления (часть вторая ст. 57 ТК РФ). Таким образом, предметом трудового договора является сам процесс деятельности работника.Подрядчики (исполнители) сами определяют порядок выполнения возложенных на них договором обязанностей и делают это за свой счет, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 704, ст. 783 ГК РФ). Работник же должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим рабочего времени (часть вторая ст. 21 ТК РФ).Подрядчики (исполнители) получают не заработную плату, а предусмотренное договором вознаграждение, которое выплачивается не каждые полмесяца, как зарплата (часть шестая ст. 136 ТК РФ), а в порядке, установленном договором.Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него не распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (отпуска, больничные и др.).Заключение гражданско-правового договора является обоснованным, только если между сторонами отношения действительно гражданско-правовые, а не трудовые отношения. 
В случае, если собираете дикоросы для ООО - рекомендуем Вам Договор подряда, который расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_podryada_obschiy/Предметом, которого будут являться выполнение работ физическим лицом по заданию юридического лица по сбору дикоросов в рамках договора подряда.В случае, если Вы продаете дикоросы ООО то Вам подойдет Договор купли-продажи, который расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/predvaritelnyy-dogovor-kupli-prodaji-tovara/ предметом которого будет продажа физическим лицом юридическому лицу собранных дикоросов.В случае, если Вы по заказу ООО приобретаете дикоросы у иных физических или юридических лиц, рекомендуем Вам Агентский договор на покупку товара, который расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/_agentskiy_dogovor_na_priobretenie_tovara/предметом которого будет покупка Вами дикоросов для юридического лица у иных физических или юридических лиц.Для того, чтобы воспользоваться нашим сервисом Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода, текст договора сформируется автоматически. Для того, чтобы сформировались договоры, соответствующие Вашим условиям рекомендуем Вам в разделе опросного листа «Подрядчик» (для договора подряда); «Продавец» ( для договора купли-продажи); «Агент» (для агентского договора) выбрать настройку «Физическое лицо».
Согласно части 1 статьи 35 Закона о кадастре, кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого договора подряда на выполнение кадастровых работ.Вы правильно выбрали договор. Для формирования документа Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода.
Если Вы имеете ввиду выполнение строительных работ подрядчиком-физическим лицом, то рекомендуем Вам пройти по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_stroitelnogo_podryada/ и ответить на все вопросы опросного листа, текст договора сформируется автоматически. Если же Вам необходимо создать отдел, то предлагаем внести соответствующие изменения в штатное расписание, воспользовавшись процедурой, расположенной по ссылке: http://www.freshdoc.ru/kadry/_procedura-sostavleniya-i-utverjdeniya-shtatnogo-raspisaniya/, а также разработать положение о строительно-монтажном отделе и необходимые должностные инструкции. Если же Вам необходим договор с физическим лицом, который будет оказывать услуги по поиску и подбору сотрудников, рекомендуем Вам пройти по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/ и ответить на вопросы опросного листа, чтобы сформировать договор возмездного оказания услуг.
Вы правильно выбрали договор. Для того, чтобы сформировать его текст с учетом Ваших условий, Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода. Текст договора сформируется автоматически. Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом!
Здравствуйте! Если речь идет именно о строительном подряде на постройку жилого дома, то можно воспользоваться формой договора строительного подряда, расположенного по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_stroitelnogo_podryada/. В параграфе "Стоимость работ и порядок расчетов" соответствующие пункты об оплате и способе оплаты по договору подряда нужно объединить и изложить следующим образом: "Оплата по Договору производится за счет средств бюджета в виде субсидии, выделяемой по жилищному сертификату (указать реквизиты сертификата: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сертификат), с банковского счета (указать наименование банка и рек¬визиты счета, с которого будут осуществляться операции по оплате)". Эти изменения можно внести в режиме «Правка». При использовании шаблона выбранного Вами договора подряда порядок изменений соответствующих пунктов будет аналогичным.  
Здравствуйте! Да, Вы верно выбрали образец договора для оформления отношений с клиентами – заказчиками электромонтажных работ. Чтобы допустить к выполнению заказа членов Вашей бригады, нужно предусмотреть в договоре Ваше право как основного подрядчика привлекать субподрядчиков (без согласования или с предварительным согласованием с заказчиком). Для этого нужно выбрать нужный ответ в опросном листе шаблона (на вопрос «Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Подрядчиком»). Отношения между Вами и членами бригады можно оформить в рамках гражданского или трудового права: 1) заключить договоры субподряда с каждым членом бригады отдельно (например, для выполнения части работ), либо одного договора со всеми членами бригады (должны быть данные и подписи всех участников бригады). Для оформления субподряда можно использовать шаблон договора подряда, заменив в режиме «Правка» наименование сторон («Заказчик» на «Генеральный подрядчик», а «Подрядчик» на «Субподрядчик» соответственно). Обращаем Ваше внимание, что ответственность перед заказчиком за некачественное выполнение работ субподрядчиком будет нести генеральный подрядчик (ст. 706 ГК РФ); 2) либо оформить трудовые отношения с членами бригады, воспользовавшись формой договора трудового (бригадного) подряда, находящейся по ссылке: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor_brigadnogo_podryada/. Для того, чтобы тексты договоров сформировались автоматически, нужно ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода.
Здравствуйте! Вы вправе заключить договоры с каждым заказчиком печатной продукции, на любой срок, в том числе, на год. Срок действия договора указывается в разделе 2 договора. Для того, чтобы предусмотреть оформление разовых заказов на изделия в пределах действия договора, рекомендуем внести изменения в шаблон документа в режиме «Правка». В частности, в разделе 1 «Предмет договора» дать общее описание характера и объемов работ; в раздел 4 «Сроки выполнения работ» внести пункт о том, что выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика, при необходимости указать порядок оформления заявок, сроки их выполнения. 
Здравствуйте! Договор подряда с физическим лицом может быть заключен на выполнение разовых, не систематических заказов. В противном случае велика вероятность переквалификации этого договора в трудовой (ст.19.1 ТК РФ). Организация, заключившая договор подряда с физлицом, признается налоговым агентом по НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208, пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ) и обязана удержать налог при фактической оплате выполненной работы, а также должна начислить страховые взносы в ПФР и ФФОМС на выплаченные суммы (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Если фактическая выплата имела место в декабре 2015 года, то могут быть сданы уточненные данные по страховым взносам и НДФЛ. 
фактическая выплата по договору будет производиться в феврале месяце. и все отчислени будут производиться в феврале.
Здравствуйте! В таком случае сдача уточненных данных за прошлые отчетные периоды применительно к описанной Вами ситуации не требуется. 
 Здравствуйте! Договор подряда с физическим лицом может быть заключен на выполнение разовых, не систематических заказов. Если работник лично обязан выполнить работу по трудовой функции (выполняет конкретный вид поручаемой ему работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, в условиях подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, то такие отношения является трудовыми. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ст. 15 Трудового кодекса РФ). В случае заключения с ним гражданско-правового договора (оказания услуг, подряда), существует вероятность переквалификации этого договора в трудовой (ст.19.1 ТК РФ). Это влечет административную ответственность организации по ст. 5.27 КоАП РФ, в том числе за повторное нарушение – штраф до 200 000 рублей, а для должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Кроме того, организация будет обязана доначислить страховые взносы в ФСС РФ и пени за весь период работы.  
Здравствуйте! С лицами, которые создают объект авторского права, т.е. иллюстратором и редактором, необходимо заключать договоры авторского заказа (http://www.freshdoc.ru/nevskyiplaw/avtorsii_zakaz/avtorsii_zakaz_obschii/), так как иллюстрации (абз.7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ) и редакторская обработка рукописи (ст.1260 Гражданского кодекса) являются объектами интеллектуальной собственности, права на которые авторы – физические лица должны передать Вам как заказчику для дальнейшего использования их для верстки книги. С верстальщиком возможно заключение договора возмездного оказания услуг (http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/). Содержание услуг верстальщика указывается в п.1.1 договора возмездного оказания услуг либо в приложении «Перечень услуг». Акты об исполнении обязательств по авторскому заказу и акт об оказанных услугах к возмездному оказанию услуг находятся в пакетах приложений к названным договорам. 
Здравствуйте! Да, Вы правильно выбрали договор. К сожалению, в настоящее время образец сметы в нашем сервисе отсутствует. Законодательством не предусмотрена определенная форма данного документа, но на практике подрядчик указывает наименование работ и предоставляемых им материалов, их стоимость, затраты труда и иные расходы. В календарном плане, находящемся по ссылке: http://www.freshdoc.ru/?oid=6010168&, необходимо указать этапы выполнения работ, в том числе, график приобретения материалов, а также сроки выполнения работ. Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом!
Рекомендуем Вам оформить соглашение об установлении частного сервитута на земельный участок. По данному соглашению Собственник земельного участка предоставляет Пользователю право ограниченного пользования земельным участком (сервитут). К сожалению, в нашем сервисе, необходимый вам шаблон не представлен.
Здравствуйте! Для оформления отношений с удаленными Исполнителями рекомендуем воспользоваться следующими шаблонами: с он-лайн консультантом – шаблон договора оказания консультационных услуг http://www.freshdoc.ru/dogovor/_dogovor-okazaniya-konsultacionnyh-uslug/, для создателя контента – шаблон договора авторского заказа на контент http://www.freshdoc.ru/nevskyiplaw/sozdanie_objecov_iplaw/podryadchiki/avtorsky_zakaz/kontent/, для ведущего вебинаров – шаблон договора возмездного оказания услуг (общий) - http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/ Для формирования договора, необходимо ответить на вопросы опросного листа, заполнить все необходимые поля ввода и текст сформируется автоматически. Пакет документов, сопутствующие урегулированию данного вида отношений, содержатся во вкладке «Документы пакета», расположенного ниже текста договора Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом!
Здравствуйте!Согласно действующему законодательству, подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, если такой запрет прямо не установлен договором. П. 3.2.3. верно сформировался с учетом Вашего ответа и предполагает, что Подрядчик уже впоследствии информирует Заказчика о договоре субподряда, который был заключен без такого согласования. Если Вы выступаете в роли Подрядчика и данное дополнительно условие Вам не выгодно, то Вы можете удалить его в режиме «Правка».Согласование сторонами предмета договора является существенным условием договора подряда. Чтобы впоследствии не возникло какой-либо неопределенности в понимании предмета договора, а также претензий со стороны Заказчика, рекомендуем Вам конкретизировать изготавливаемую вещь, с указанием ее конкретных характеристик, в том числе и внешнего вида, а также указать содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ. Это можно отразить непосредственно в договоре или в приложениях к нему.С уважением, команда FreshDoc.
Здравствуйте! Юристы нашей компании оказывают помощь клиентам сервиса FreshDoc в рамках составления документов на нашем сайте, иных консультаций мы не предоставляем. Благодарим за использование нашего сервиса!
Здравствуйте!Если предметом договора является создание программного обеспечения, рекомендуем Вам ознакомиться с шаблоном договора на создание программного обеспечения, расположенным по следующей ссылке: http://www.freshdoc.ru/nevskyiplaw/sozdanie_objecov_iplaw/podryadchiki/produserskie/progr_obespechenie/. Все сопутствующие документы находятся в пакете приложений к вышеназванному договору. Техническое задание может быть оформлено как отдельным приложением, так и внесено в текст Договора. Важно только, чтобы оно было согласовано сторонами. В акте выполненных работ фиксируется факт и результаты приемки работы, соответственно, подписывать акты выполненных работ можно как после завершения каждого этапа работ (если в договоре предусмотрено, что работы выполняются в несколько этапов), так и после завершения всех работ. Счёт на оплату составляется Подрядчиком (Исполнителем) для оплаты Заказчиком выполненных работ или для перечисления предоплаты (аванса) и, соответственно, момент его выставления будет зависеть также от того, какой порядок оплаты стороны согласуют в договоре - по факту сдачи-приемки всех выполненных работ или каждого этапа, с учетом предоплаты или без.С уважением, команда FreshDoc.
договор подряда,пункт 1,6 о том что имеем все разрешения ти должны предоставить документы потверждающие это.о каких документах идёт речь если я ип и люди наёмные рабочие без квалификации
Здравствуйте! Исходя из описанных Вами условий, предполагаем, что Вам необходим договор переработки давальческого сырья (договор толлинга), шаблон которого, к сожалению, в нашем сервисе не представлен. По условиям договора толлинга давалец передает переработчику конкретные давальческие материалы с указанием их вида и количества, а переработчик обязан в конкретные сроки переработать полученное сырье и изготовить из него готовую продукцию. Договором может быть предусмотрена обязанность переработчика вернуть давальцу неиспользованные давальческие материалы, использовать в дальнейшем при новых заказах, либо его право их оставить себе с зачетом в стоимость вознаграждения переработчика. Несмотря на то, что договор толлинга основан на конструкции договора подряда, представленный в нашем сервисе договор требует доработки с учетом названных условий. С уважением, команда FreshDoc.
Большое спасибо!
Здравствуйте! Для деятельности аентства недвижимости по привлечению клиентов рекомендуем выбрать шаблон агентского договора, расположенный по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/agentskiy_dogovor_na_poisk_klientov/. С уважением, команда FreshDoc.
Здравствуйте!Вы верно выбрали шаблон для заключения договора подряда на сварочные работы.Если организация-заказчик не предлагает заключить временный или постоянный трудовой договор, то возможно заключение договора подряда для выполнения разовых работ: на определенном объекте, по определенному проекту, в рамках конкретных ремонтных работ. Гарантии и гарантийный срок на результат работ могут быть как прописаны, так и не прописаны в договоре; в последнем случае, подрядчик отвечает за качество работ на основании общих положений Гражданского кодекса РФ о договоре подряда. Гарантии, как правило, заключаются в бесплатном устранении неполадок и недоработок в произведенных работах. При заключении договора подряда с физлицом организация - заказчик выступает налоговым агентом и оплачивает с суммы по договору за исполнителя НДФЛ и страховые взносы. Обращаем внимание, что с пенсионером законно заключение временного трудового договора на любой срок до 5 лет (ст. 59 Трудового кодекса РФ). С шаблоном Трудового договора можно ознакомиться по ссылке:http://www.freshdoc.ru/dogovor/trudovye_dogovory/_dogovor_trudovoy/.В случае регистрации ИП, исполнитель самостоятельно уплачивает свои налоги и взносы. По окончанию работ, если индивидуальный предприниматель больше не планирует вести предпринимательскую деятельность, он вправе зарегистрировать прекращение деятельности как ИП в ФНС по месту жительства. В то же время ИП имеет свои плюсы: сварщик, имеющий регистрацию в качестве предпринимателя, имеет право оказывать услуги и официально получать вознаграждение, в том числе, от граждан. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя рекомендуем воспользоваться инструкцией и документами по ссылке:http://www.freshdoc.ru/IP/procedury/registraciya_IP/.С уважением, команда FreshDoc.
Спасибо большое! А будет ли физическое лицо уплачивать налоги по договору подряда? В чём будут плюсы и минусы создания ИП?
Здравствуйте! Как мы указывали выше, при заключении договора подряда работодатель выступает налоговым агентом и оплачивает с суммы по договору за исполнителя НДФЛ и страховые взносы (пенсионные и на медстрахование), то есть сам исполнитель не платит налоги и взносы, за него это делает организация – налоговый агент. Если по каким-либо причинам налоговый агент не смог удержать налог с выплаченного физлицу дохода, о невозможности удержания НДФЛ он сообщит физлицу и налоговому органу, а НДФЛ уплачивается физлицом на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Минусы создания ИП заключаются в обязанности самостоятельно исчислять и платить налоги и взносы за себя, представлять декларацию о доходах, что не исключает ошибки в расчетах, пропуски сроков оплаты налогов и сдачи отчетов в налоговые органы. Плюсы ИП заключаются в легализации систематического получения дохода, возможности оказывать услуги не только предприятию, но и населению, возможности оптимизировать налогообложение путем покупки патента (п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Ваш выбор будет зависеть от наличия спроса на Ваши услуги со стороны граждан и возможности грамотно составлять отчеты самостоятельно или нести расходы на бухгалтера. С уважением, команда FreshDoc.
добрый вечер! я как физ лицо хочу выступить посредником между заказчиком и подрядчиком, как лучше поступить, каким образом сохранить свое вознограждение в виде процентной разницы 
Здравствуйте!Мы рекомендуем Вам рассмотреть два варианта. Вы можете заключить с подрядчиком Агентский договор на поиск клиентов, и предусмотреть в договоре оплату по факту исполнения обязательств в виде определенных процентов от суммы заключенного договора подряда. Для четкого определения суммы, с которой Агенту будет выплачено вознаграждение в определенном в Договоре размере, рекомендуем Вам включить в раздел «Обязанности Принципала» в режиме "Правка" следующий пункт:«В течение 10 дней после предоставления Агентом отчета, предусмотренного в разделе 5 Договора Принципал обязуется предоставить Агенту копию заключенного договора с Клиентом со всеми приложениями, в которых указывается цена договора между Принципалом и Клиентом». Шаблон Агентского договора расположен по ссылке:http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/agentskiy_dogovor_na_poisk_klientov/.Также установить размер вознаграждения по Агентскому договору Вы можете в определенном проценте от размера предварительной сметы, расчет которой будет предоставлен Вам Принципалом при заключении договора. Закрепить такую обязанность за Принципалом Вы можете, прописав конкретные документы в пункте обязанностей принципала в разделе 3 Договора: «В срок до Срок передачиг. предоставить Агенту информацию и материалы, необходимые для поиска Клиентов», воспользовавшись режимом "Правка".Другим вариантом для Вас может быть заключение Договора подряда от своего имени, в котором Вам будет предоставлено право заключить Договор субподряда. Тогда Вы самостоятельно увеличиваете сумму Договора субподряда на сумму своего вознаграждения. Однако во втором случае вся сумма будет являться Вашим доходом, который облагается по ставке 13%.Также обращаем Ваше внимание, что согласно п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.Договор субподряда расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-stroitelnogo-subpodryada/ С уважением, команда FreshDoc.
Здравствуйте!Мы рекомендуем Вам рассмотреть два варианта. Вы можете заключить с подрядчиком Агентский договор на поиск клиентов, и предусмотреть в договоре оплату по факту исполнения обязательств в виде определенных процентов от суммы заключенного договора подряда. Для четкого определения суммы, с которой Агенту будет выплачено вознаграждение в определенном в Договоре размере, рекомендуем Вам включить в раздел «Обязанности Принципала» в режиме "Правка" следующий пункт:«В течение 10 дней после предоставления Агентом отчета, предусмотренного в разделе 5 Договора Принципал обязуется предоставить Агенту копию заключенного договора с Клиентом со всеми приложениями, в которых указывается цена договора между Принципалом и Клиентом». Шаблон Агентского договора расположен по ссылке:http://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/agentskiy_dogovor_na_poisk_klientov/.Также установить размер вознаграждения по Агентскому договору Вы можете в определенном проценте от размера предварительной сметы, расчет которой будет предоставлен Вам Принципалом при заключении договора. Закрепить такую обязанность за Принципалом Вы можете, прописав конкретные документы в пункте обязанностей принципала в разделе 3 Договора: «В срок до Срок передачиг. предоставить Агенту информацию и материалы, необходимые для поиска Клиентов», воспользовавшись режимом "Правка".Другим вариантом для Вас может быть заключение Договора подряда от своего имени, в котором Вам будет предоставлено право заключить Договор субподряда. Тогда Вы самостоятельно увеличиваете сумму Договора субподряда на сумму своего вознаграждения. Однако во втором случае вся сумма будет являться Вашим доходом, который облагается по ставке 13%.Также обращаем Ваше внимание, что согласно п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.Договор субподряда расположен по ссылке: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor-stroitelnogo-subpodryada/.С уважением, команда FreshDoc.
Здравствуйте. В соответствующем поле («Основание освобождения от НДС») укажите: «на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ». Благодарим за ваше обращение.
Здравствуйте. Договором с заказчиком должно быть предусмотрено, что услуги оказываются исключительно с применением определенного оборудования, что необходимое оборудование исполнителя должно быть в этих целях установлено в месте оказания услуг (выполнения работ), и оно фактически весь период оказания услуг будет находиться под контролем заказчика. В этом случае заказчику трудно будет уклониться от подписания акта, ведь получается, что он не оказывает необходимого содействия подрядчику, что по правилам статей 718-719 Гражданского кодекса РФ дает исполнителю право отказаться от исполнения уже заключенного договора и потребовать возмещения убытков.Можно порекомендовать еще такой вариант: заполнить приложение к договору «Перечень оборудования», указав в нем, что «данное оборудование предоставляется заказчику до завершения оказания услуг/действия договора». Подписание приложения со стороны заказчика будет также косвенно подтверждать факт нахождения оборудования в его владении.Благодарим за ваше обращение. 
Здравствуйте.Само по себе непродолжительное рабочее время не является препятствием для заключения трудового договора. Есть понятие «неполное рабочее время» - это продолжительность рабочего времени меньше нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон трудового договора и оплачиваемая пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Смешанный вид неполного рабочего времени – это неполный рабочий день и неполная рабочая неделя, например три дня в неделю по два часа (6 часов в неделю).Но если услуги тренера требуются не регулярно, а по мере необходимости (набралась группа), вы можете выбрать данный шаблон договора, а не трудовой договор, при условии, что есть и другие признаки подрядных отношений сторон: гражданин трудится самостоятельно, под свою ответственность, отсутствует подчинение трудовому распорядку, субординация, оплата производится за выполненный объем услуг/работ, а не за рабочее время, и ряд других. Но если труд физлица в фирме является несамостоятельным (он использует оборудование, офис, ресурсы заказчика), гражданин - не самозанятый (не является ИП), есть субординация и контроль за его рабочей деятельностью, все это в совокупности свидетельствует о наличии трудовых отношений и необходимости заключения трудового договора Исходя из этого и осуществляется выбор вида договора. Благодарим за ваше обращение.
Здравствуйте. В данном шаблоне договора подряда можно реализовать перечисленные вами условия. Вид работ, который будет выполнять подрядчик и сроки выполнения указываются через настройку «Объём работ: Определен в приложении к договору (календарном плане)». Чтобы указать предоставление материала исполнителем, выберите ответ «Работа выполняется из материалов: Подрядчика». Адресный перечень домов можно составить на основании следующей формы: https://www.freshdoc.ru/dogovor/prilojeniya/other/adresnyj_spisok_domov_po_dogovoru_podrjada_na_soderzhanie/, и приложить к договору. Для того, чтобы согласовать производство дополнительных работ сверх календарного плана, укажите в разделе «Предмет договора» пункт следующего содержания: «В случае необходимости производства работ, не предусмотренных в Календарном плане, Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяют виды работ, стоимость и сроки их выполнения». Такое соглашение удобнее составлять по форме Календарного плана.На сайте также есть также специальная форма договора подряда на содержание домов: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_ZhKH/dogovor_podryada_na_soderzhanie_imushestva_doma/, но она предусматривает передачу определенному подрядчику многочисленных функций по содержанию и ремонту общего имущества дома, и судя по вашему запросу, будет избыточна для заключения с каждым подрядчиком. Благодарим за ваше обращение.
Добрый день. Прошу ответить по дополнительному запросу. Вижу мой второй запрос удален. Нам обязательно нужно предусмотреть в договоре Смету, где фиксируется по этапам и объектам стоимость работ и услуг, смета должна идти как приложение или доп соглашение. Чтобы можно было подписывать доп соглашения на следующие года, без переподписания договора. Важно: в смете указываются - адреса объектов, сроки проведения работ, статьи работ, объем работ по данным статьям, стоимость работ, стоимость материала (предоставляет подрядчик), стоимость должна быть зафиксирована и соблюдаться. Спасибо!
Здравствуйте. Шаблон сметы на выполнение подрядных работ по форме КС-1 в нашем сервисе отсутствует. Доработки шаблонов, описанные Вами в сообщении, требуют значительных трудозатрат и производятся нашим сервисом на индивидуальной основе. В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами и сообщат о сроках подготовки шаблона по вашему заказу и стоимости подготовки такого шаблона.Благодарим за интерес к нашему сервису.
Здравствуйте!Вы правильно выбрали шаблон договора.С учетом описанных вами взаимоотношений сторон, рекомендуем выбрать следующие ответы на вопросы Опросного листа документа:1) В части Способа выполнения работ:В пункте «Способ выполнения работ:» нужно выбрать вариант ответа «На основе технического задания Заказчика».2) В части выполнения работ из материалов и на оборудовании Подрядчика На вопрос «Работа выполняется из материалов:» нужно выбрать вариант ответа «Подрядчика; На вопрос «Оборудование для выполнения работ предоставляется:» нужно выбрать вариант ответа «Подрядчиком;»Благодарим за ваше обращение.
Здравствуйте. В силу того, что по итогам описанной Вами деятельности не будет создан и передан заказчику материальный результат, имеющий самостоятельное значение для заказчика, рекомендуем воспользоваться шаблоном договора возмездного оказания услуг, находящимся по ссылке: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug_obschiy/. В то же время, в рамки договора возмездного оказания услуг укладывается предоставление отчета и/или других документов, составленных исполнителем в процессе осуществляемой в интересах заказчика деятельности (экспертных отчетов, расчетов и пр.). Благодарим за ваше обращение.
Здравствуйте. Разработку проектной документации можно выполнить на основании договора, находящегося по ссылке: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/. Благодарим за интерес к нашему сервису.
Здравствуйте. В данном случае рекомендуем заключить трудовой договор, наиболее подходящий шаблон для найма программиста находится по ссылке: https://www.freshdoc.ru/nevskyiplaw/trudovii_dog/td_developer/. Благодарим за интерес к нашему сервису.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Аналогичная ситуация. У меня ИП (дизайнерские услуги), мои дизайнеры и менеджеры работают удаленно. Какой лучше документ оформить нам с ними? График работы есть (свободный), оклад плюс премии. Но классический договор составлять пока дорого для маленькой студии, да и с удаленщиками, на сколько знаю, он не заключается.
Здравствуйте. Реквизиты заполняются в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» шаблона. Благодарим вас за обращение.
Здравствуйте! Вы правильно выбрали шаблон. В настройках Опросного листа нужно выбрать «Заказчик: Индивидуальный предприниматель», «Работа выполняется из материалов: Подрядчика», «Оборудование для выполнения работ предоставляется: Подрядчиком», «Для выполнения работ Заказчику необходимы разрешения (лицензии): Нет», «Для выполнения работ Подрядчику необходимы разрешения (лицензии): Нет». Что касается порядка оплаты, то вы можете выбрать вариант «Оплата по факту после сдачи-приемки каждого этапа работ», если готовы оплачивать каждый этап работ (для этого предварительно в Календарном плане укажите этапы работы, например, "Установка входной двери", "Установка межкомнатных дверей"), либо оплатить все работы после их полного завершения, тогда нужно выбрать «Оплата по факту после сдачи-приемки всего объема работ» и дописать пункт 5.2 договора следующим образом: «Оплата по Договору производится в следующем порядке: после сдачи-приемки всего объема Работ в соответствии с условиями Договора в следующем порядке: 1000 рублей – до 1 января, 3000 – до 1 февраля». Суммы и даты указаны для примера. Все изменения в тексте можно выполнить на сайте в режиме «Правка» либо после скачивания документа на компьютер. Не забудьте при заполнении шаблона указать виды работ. В зависимости от ответа на вопрос «Объём работ: Определен в приложении к договору (календарном плане); Определен непосредственно в договоре», вам будет предложено либо заполнить поле «Виды и объем работ» в пункте п. 1.2 Договора, либо заполнить приложение «Календарный план». Благодарим вас за обращение.
Здравствуйте. Чтобы защитить конфиденциальную информацию (коммерческую тайну, секреты производства или любую иную, к которой у третьих лиц нет свободного доступа), подпишите соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, шаблон можно найти по ссылке: https://www.freshdoc.ru/Intellectual_property/sozdanie_objecov_iplaw/podryadchiki/nda/. Если требуется защитить свою интеллектуальную собственность, необходимо заключать договоры подряда с получением заказчиком прав на все результаты работ исполнителя. Образцы таких договоров находятся в папке: https://www.freshdoc.ru/Intellectual_property/sozdanie_objecov_iplaw/. Для защиты информационной системы от вредоносных действий подрядчиков требуется соглашение иного содержания (например, "соглашение о кибербезопасности"), примера такого документа нет на сайте. 
Здравствуйте. Для оформления услуг медсестры вы можете использовать договор оказания услуг: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/obschiy/.Договор подряда, скорее всего, вам не нужен, ведь медсестра не сдает вам материальный результат своей работы, а оказывает именно услуги.
Здравствуйте. Если вы используете для подписания посредничество оператора информационной системы, то возможная формулировка: «Договор заключается в электронной форме с помощью оператора электронного документооборота ____________. Документ, подписанный в электронной форме с учетом правил, установленных данным оператором, признается Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному Сторонами». Если вы хотите обозначить конкретный вид ЭП, то вот пример подписания с помощью усиленной квалифицированной ЭП: «Договор заключается в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с помощью оператора электронного документооборота ___________. Стороны признают юридическую силу электронных подписанных и направленных таких образом документов, которыми они обмениваются при заключении Договора, если соблюдены предусмотренные законом условия действительности электронной подписи».
Спасибо огромное за комментарий. А в отношении первичной бухгалтерской документации?
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (п.5 ст. 9 Федерального законп от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). При его оформлении может быть использован любой вид электронной подписи из предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", то есть, не только усиленная квалифицированная, но и простая или неквалифицированная подписи. Вид подписи выбирают участники сделки (Письмо Минфина России от 22.02.2019 N 07-01-09/11672). Главное, чтобы в договоре или ином соглашении с контрагентом было оговорено применение такого вида электронной подписи. Для этого к любой из приведенных в предыдущем ответе формулировок можно добавить: «Указанные правила применяются также к порядку обмена Сторонами иными юридическими значимыми документами по Договору». Для подписания электронных счетов-фактур по НДС (п. 6 ст. 169 НК РФ), а также при осуществлении электронного взаимодействия с налоговыми органами нужно применять только усиленную квалифицированную электронную подпись. Специально записывать в договоре об этом не нужно. Но для удобства обмена любыми документами в случае применения НДС рекомендуется выбрать оператора ЭДО, работающего с УКЭП.
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (п.5 ст. 9 Федерального законп от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). При его оформлении может быть использован любой вид электронной подписи из предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", то есть, не только усиленная квалифицированная, но и простая или неквалифицированная подписи. Вид подписи выбирают участники сделки (Письмо Минфина России от 22.02.2019 N 07-01-09/11672). Главное, чтобы в договоре или ином соглашении с контрагентом было оговорено применение такого вида электронной подписи. Для этого к любой из приведенных в предыдущем ответе формулировок можно добавить: «Указанные правила применяются также к порядку обмена Сторонами иными юридическими значимыми документами по Договору». Для подписания электронных счетов-фактур по НДС (п. 6 ст. 169 НК РФ), а также при осуществлении электронного взаимодействия с налоговыми органами нужно применять только усиленную квалифицированную электронную подпись. Специально записывать в договоре об этом не нужно. Но для удобства обмена любыми документами в случае применения НДС рекомендуется выбрать оператора ЭДО, работающего с УКЭП.