Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

смотреть видео
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ может заключаться посредством проведения торгов. В разделе можно составить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по образцу и скачать готовый документ.

Описание документа

Дата актуализации: 2024-09-04
Полезная информация
> > >
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

Типовой договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ представляет собой соглашение, по которому подрядчик берет на себя обязательство разработать техническую документацию и/или выполнить изыскательские работы по заданию заказчика. В свою очередь, заказчик обязуется эти работы принять и оплатить.

Как следует из определения, договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ является взаимным, возмездным и консенсуальным.

Предмет договора

  • Проектные работы. Предусматривают подготовку проектной документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта, если при осуществлении деятельности по ремонту будут затронуты конструктивные и другие характеристики, касающиеся безопасности и надежности.
  • Изыскательские работы. Предусматривают получение информации об условиях будущего строительства и функционирования объекта, строительство которого планируется.

Составление договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ

Форма договора


К форме договора подряда на проектные работы особых требований не предъявляется. Договор заключается в простой письменной форме. На нашем сайте вы можете скачать форму договора на проектные работы, разработанную и составленную профессиональными юристами.

Правила заключения договора


Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ может заключаться несколькими способами: в обычном порядке и посредством проведения торгов. Договор может заключаться на выполнение всего комплекса работ и на отдельные этапы (к примеру, разработку сметы, оформление технической документации и т.д.).

Стороны договора


Заказчиком может быть любое лицо. Подрядчик может одновременно выступать в роли проектировщика и изыскателя. Проведение проектных и изыскательских работ требует наличия не только специальных навыков, но и наличия специальных разрешений/лицензий. Поэтому на стороне подрядчика выступают специализированные организации/граждане, имеющие необходимые разрешения/лицензии.

Обязанности сторон

Подрядчик обязан:

  • согласовывать техническую документацию с заказчиком;
  • участвовать в согласовании документации с компетентными государственными органами/органами местного самоуправления;
  • согласовывать с заказчиком любые отступления от задания, исходных данных или условий договора;
  • выполнять работы в соответствии с заданием, договором и соответствующими нормативными требованиями;
  • передать заказчику по акту сдачи-приемки готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ;
  • без согласия заказчика не передавать техническую документацию третьим лицам.

Заказчик обязан:

  • передать подрядчику задание на проектирование и изыскательские работы, включая исходные данные для составления технической документации;
  • содействовать подрядчику в выполнении работ, в соответствии с условиями, предусмотренными договором;
  • использовать документацию, переданную подрядчиком, только на цели, предусмотренные в договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;
  • не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать без согласия подрядчика, содержащиеся в ней данные;
  • участвовать в согласовании документации с компетентными государственными органами/органами местного самоуправления;
  • оплатить работу и возместить подрядчику дополнительные расходы, которые могли возникнуть вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

Ответственность подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта.

В случае обнаружения недостатков, подрядчик обязан по требованию заказчика безвозмездно переделать техническую документацию и произвести дополнительно необходимые проектные и изыскательские работы. Также подрядчик обязан возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не предусмотрено иное.

Цена договора


Как правило, цена договора подряда на изыскательские работы определяется на основании сметы. Если цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, работы по договору оплачиваются по цене аналогичных работ.

Срок договора


При заключении договора стороны должны согласовать срок работ, в течение которого подрядчик берет на себя обязательство выполнить работу и передать результат заказчику.

Общий срок может быть разбит на ряд промежуточных сроков, в которые должны быть выполнены отдельные этапы работы. Если в тексте договора нет чётких временных границ, подрядчик обязан выполнить работу в разумный срок после возникновения обязательства.

Расторжение договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ

Расторжение договора возможно по инициативе любой из сторон в случае регулярного нарушения одним из контрагентов обязательств. При этом виновная сторона обязана возместить пострадавшей стороне убытки, возникшие в связи с несвоевременным расторжением договора. Основанием для прекращения договора может быть и признание заказчика банкротом.

Правовое регулирование договора

Правовое регулирование договора подряда на изыскательские работы осуществляется общими положениями о подряде и нормами, содержащимися в пар.4 гл. 37 ГК РФ, законе №39-ФЗ, градостроительном кодексе РФ, законе №169-ФЗ и некоторых других правовых актах.

Приложения

Приведенный образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ содержит:

  • Календарный план работ;
  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
  • Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ.

Сопутствующие документы

Проект договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ содержит:

  • Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  • Справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3);
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

 №

   г.

 

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а обязуется принять результат Работ и оплатить их.

1.2.

Содержание, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

обязуется в течение  рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту - Задание). Задание является Приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4.

Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.

обязуется:

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7.

Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .

3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.

обязуется:

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

- иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.

Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.

3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

3.2.11.

В течение  рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать о готовности результата Работ.

3.3.

вправе:

3.3.1.

В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность .

3.3.2.

Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если  не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.

3.3.3.

Назначить  разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении  в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на , а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4.

По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования: 

- потребовать от безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на

3.3.5.

Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный  разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4.

вправе:

3.4.1.

Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение  своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора , а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение  указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.2.

При неисполнении обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до уплаты соответствующих сумм результат Работ или другое оказавшееся у имущество в связи с исполнением Договора.

3.4.3.

Вместо устранения недостатков, за которые отвечает , безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ , если по характеру Работ такой возврат возможен.

3.4.4.

При уклонении  от принятия выполненных Работ по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат Работ должен был быть передан , и при условии последующего двукратного предупреждения  продать результат Работ третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся  платежей, внести на имя  в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

3.4.5.

Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с .

4.

Срок выполнения работ

4.1.

Срок выполнения Работ определяется поэтапно в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.2.

Сроки начала и окончания Работ переносятся в одностороннем порядке на период просрочки исполнения встречных обязательств.

5.

Стоимость работ и порядок расчетов

5.1.

Стоимость Работ по Договору составляет  () руб., в том числе НДС - % в размере  () руб.  

5.2.

Оплата по Договору производится в следующем порядке: в срок до г.  производит предварительную оплату в размере 100 (ста) процентов от стоимости Работ, указанной в п.5.1 Договора.

5.3.

Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.

5.4.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.

Порядок сдачи и приемки работ

6.1.

Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1.

по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.1 Договора передает результат Работ (этапа Работ) и представляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра) и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2.

обязан в течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа , Работы считаются принятыми и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного .

6.1.3.

В случае отказа от приемки Работ Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2.

, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3.

, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.4.

, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты , обязан известить об этом в течение  рабочих дней со дня их обнаружения.

6.5.

При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.36.1.2 Договора, обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).

6.6.

Работы считаются исполненными надлежащим образом со дня утверждения результатов Работ компетентными государственными органами и/или органами местного самоуправления.

7.

Ответственность сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

7.4.

Ответственность :

7.4.1.

В случае уклонения  от приемки Работ (этапа Работ)  обязуется выплатить  пени в размере % в день от стоимости Работ.

7.4.2.

В случае несвоевременной оплаты Работ (этапа Работ)  в соответствии с условиями Договора  обязуется выплатить  пени в размере % в день от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более %.

7.4.3.

В случае неисполнения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.4 Договора  обязуется выплатить  штраф в размере  руб.

7.5.

Ответственность :

7.5.1.

В случае несвоевременного выполнения Работ (этапа Работ)   обязуется выплатить  пени в размере % в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более %.

7.5.2.

В случае неисполнения  обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.3, 3.2.53.2.10 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.

7.5.3.

В случае неисполнения  обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.7, 3.2.83.2.9 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.

7.6.

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах  по требованию  обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить  причиненные убытки.

7.7.

Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим невыполнение ею собственных обязательств по Договору.

8.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.3.1.

Предусмотренных в п.п. 3.3.2, 3.3.33.3.5 Договора.  

8.3.2.

В любое время до сдачи  результата Работ, уплатив  часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе  от исполнения Договора.  также обязан возместить  убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных  Работ. 

8.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1.

Предусмотренных в п. 3.4.13.4.2 Договора.  

8.4.2.

Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа  от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

8.4.3.

Задержки  оплаты выполненных Работ более чем на  банковских дней.

9.

Разрешение споров из договора

9.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

9.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

10.

Форс-мажор

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

10.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.

Список приложений

12.1.

Приложение № — Календарный план работ.

12.2.

Приложение № — Задание.

12.3.

Приложение № — Разрешение  на осуществление Работ (копия).

13.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:

 

От имени  __________  От имени  __________ 
 

 

Заказчик присылает все исходные данные по емайл. Как это прописать в договор. Техническое задание которое у вас фигурирует в договоре как приложение также высылается на емайл, объем информации бывает очеь большим, это целые тома проектной документации и приложение их к договору привело бы к убиточности заключения договора за счёт тольк расходов на печать этих приложений. Как быть
Здравствуйте! Для обмена документацией в электронном формате рекомендуем внести отдельный пункт в выбранный договор. После пункта 1.3 договора, в котором предусматривается порядок подготовки Задания на выполнение Работ, в режиме "Правка" внести дополнительный пункт следующего содержания: «Стороны пришли к соглашению, что обмен следующей документацией: (прописать названия документов, подлежащих отправке по электронной почте, либо указать, что всей документацией) между Сторонами по настоящему Договору возможен по каналу электронной почты: (указать оба адреса эл. почты сторон договора), обязательным является отметка о прочтении документа и/или электронная подпись документа». Вы можете на свое усмотрение внести любые иные условия и гарантии индентификации отправителя документов и способы подтверждения получения документов уполномоченным лицом. Также можно прописать способы хранения документации контрагентом в электронном и/или бумажном формате в течение определенного срока: «Документация подлежит хранению получившей ее Стороной в течение (определить срок) следующим способом: (указать способ)». С уважением, команда FreshDoc.